Alegatos Diego Luciani - 1er día - 01/02/2022 - Transcripción automática ( parte 6 )
ACLARACIÓN: ESTA TRANSCRIPCIÓN ES AUTOMÁTICA Y PUEDE TENER ERRORES
s con n o negro el
Lázaro báez y petiso y Raúl santibáñez
presidente de la administración general
de vialidad de Santa Cruz el mismo que
dos días antes pagara a las empresas de
Lázaro báez la suma de 537 millones de
pesos en obras que iban a ser
abandonadas hablé con N y vamos a seguir
trabajando sobre el petiso
al día siguiente la reunión
entre la presidenta y el secretario
esto es el 28 de noviembre de 2015
Nelson periotti por un lado y Julio
Mendoza por el otro coordina viajar a
Santa Cruz el domingo 29 y el lunes 30
acá lo podemos ver
y el siguiente mensaje también lo
muestra
los tiempos apremiaban
debía ejecutarse el plan
a más tardar el lunes 30 de noviembre de
2015 tal como surge los siguientes
mensajes de texto
enviados por López a Mendoza
tenés que estar el río Gallegos ante el
mediodía porque si no se implementa el
lunes luego es tarde
que debía implementarse
el plan de salida de las empresas de
grupo en Santa Cruz
No solo despidiendo a todo el personal
sino también cobrando la empresa de los
últimos certificados que pago que
restaban Y estos mensajes también son
inexplicables y los muestran la
convivencia repudiable de todo punto de
vista
López Está seguro que hay certificados
por más de 250
sí seguro
José López el secretario de Obras
Públicas durante más de 12 años y mano
derecha debido
que se había reunido con la presidenta
le pregunta si está seguro que hay
certificados por más de 250 Y recordemos
que debido apenas unos días antes había
quedado fondos para obras por convenio a
lo que Mendoza le contesta de manera
afirmativa
luego de confirmar los vuelos y de
coordinar con Nelson periotti López se
comunica con la entonces ministra de
desarrollo social y se ha gobernadora
electa de la provincia de Santa Cruz
Alicia kirchner cuñada de la presidenta
Cristina Fernández de kirchner y le
manda el siguiente mensaje
exactamente el mismo día
una sola más tarde el secretario de
Obras Públicas mantiene otro interesante
intercambio con el presidente actual
construcciones en el cual deja al
descubierto un interés indebido y
espurio en una empresa contra artista
lunes necesitaría ver nómina personal
con valor de la quincena liquidación
final y fondo de desempleo
Esto se lo manda López
Mendoza le contesta que eso es el
auditor
lunes a primera hora para la que la
señora NBA y toma de decisiones
lunes a primera hora
de qué hablamos cuando hablamos de una
sociedad ilícita Aquí vemos cómo el
secretario de Obras Públicas
funcionario Público de Rango nacional le
pide al presidente austral
construcciones Julio Mendoza escuchen
bien la nómina de todo el personal con
los valores de pago quincenales
liquidación final y fondo de desempleo
frente a esta solicitud del secretario
de Obras Públicas
el presidente de una empresa contratista
le contesta hasta de María amistosa si
es el auditor
pero solo eso sino que la explicación
que le brinda López a Mendoza es
increíble lunes a primera hora para que
la señora
NBA tome decisiones acá podemos tener
distintas
distintas perspectivas
entendemos nosotros que cuando se hace
de NBA dado el contexto que venimos
señalando Y claro que se quiso decir la
señora Bea y tome decisiones
y acá
luce palmariamente demostrado que López
tenía que informar los pasos que se
daban a la señora lo que demuestra la
inadmisible convivencia entre los
actores que deben controlar y no planear
nada con algún contratista ni mucho
menos
ayudarlo a mantener relaciones que
exceden el marco ético y moral propio
pero si esto totalmente
irregular y es infrecuente lo que surge
los siguientes mensajes es más todavía
mira
Mendoza nos encontramos en Río Gallegos
el lunes mediodía vemos
López mensaje Debería ser esto es hasta
15 de enero no entiendo le dice Mendoza
José López limpiar todo Ok
limpiar todo Ok
estos mensajes de Lucía lo que realmente
estaban planeando todos los involucrados
fíjense las fechas
28 de noviembre del 2015
muestra de manera gráfica que no solo la
planificación final del cierre de la
empresa venía desde las máximas
autoridades de poder ejecutivo sino que
también
se bajaba
una línea
qué es lo que López lo ordena Mendoza
limpiar todo
limpiar todo hasta el 15 de enero no
dejar sensación nunca más retomar las
obras fíjense no dejar sensación nunca
más retomar las obras
le baja una línea discursiva
respecto a qué debían hacer
López le comunica que debe abandonar las
obras
y fíjense lo que dice Mendoza El lunes o
martes limpiamos vuelve para tránsito
por favor
el lunes o martes limpiamos a todos
el lunes o martes limpiamos a todos
y qué es esto de no dejar sensación
no dejar sensación
podemos cerrar el siguiente mensaje
Solo que no hay que dar sensación de
fuga
Esto
se lo dice López a Mendoza Solo que no
hay que dar sensación de fuga
no tengo calificativo señores jueces
para esto ustedes sacarán sus
conclusiones yo no tengo calificativo
para esto ustedes sacarán sus
conclusiones
Y qué artilugio
se iba a utilizar para limpiar todo o a
todos
acá lo vamos a ver ahora es final
neutralización
despido
pago después acomodamos lo que quieran
[Música]
Mendoza le manda el presidente de
austral construcción le manda al
secretario de Obras Públicas el plan
interpreta Cuál es el plan
y fíjense que rápido lo interpreta
neutralizar las obras despedir a los
empleados pago después acomodamos lo que
quieran y esto es exactamente lo que
pasó Porque primero abandonaron las
rutas no le pagaron a los empleados los
despidieron pero pues se pagó
se siguió el plan se dio el jueces
esto no hay que dar sensación de fuga
no dar imagen de abandono las obras
es indignantes en los jueces cuando lo
vemos no sorprendemos
y cuando lo analizamos con los hechos
fácticos que ocurrieron uno no puede
dejar de sorprenderse
y fíjense como todo cierra
llegó el día clave el lunes 30 de
noviembre el día que se tenía que
limpiar todo a todos
y veamos los mensajes para no quede
ninguna duda de la convivencia entre
Lázaro báez y la entonces presidente de
la nación Julio Mendoza para redondear
tu idea porque llega la señora a la
tarde y L Se junta con ella
López cerrado los certificados
le contesta estamos en eso parte sí
López es lo primero si no es teoría todo
le puedo pasar un detalle en media hora
le pasó a milcar
al mediodía siendo las 12:35 horas Julio
Mendoza
necesitaba algunas indicaciones más para
redondear la idea porque minuto más
tarde llega la señora a la tarde y L se
sobreentiende Lázaro báez
Se junta con ella Cristina Fernández
frente a ellos López le consultaba se
había cerrado los certificados porque
esto es lo primero a lo que Mendoza
respondió que estaban en eso y López lo
intima haciendo de saber que lo primero
porque si no todo es teoría dicho
certificados Julio Mendoza se lo
enviaría luego a milcar Fredes
secretario de máxima confianza de López
acá aparecen escena la mano derecha de
López A Milka Fredes el cual se existió
su declaración testimonial claro nunca
puede decirse creación testimoniada de
Milka Fredes y recordemos fue nombrado
por el propio López como coordinador
general de secretaría de Obras Públicas
al rato
al rato
Mendoza le confirma a López que ya la
había pasado la planilla
se puede ver el mensaje
recordemos
que esa planilla es la cama la que
manejaban López y pasacantando para
priorizar los pagos tal como quedó
corroborado en la declaración de lossi
quien hizo saber que Fredes era un
funcionario de Obras Públicas tenías
oficina el piso 11 del Palacio de
Hacienda donde funcionaba la secretaría
de Obras Públicas incluso
mencionó que el tema de atrasos se
abordaba con pasacantando y también con
Fredes sin embargo lo tuvo éxito tenemos
un vídeo de esta parte Pero saben que no
lo voy a pasar miralo después yo no lo
pases Quiero seguir quiero que seguir
concentrado con los mensajes
fíjense pues lo si esto lo confirma lo
que lo que estoy haciendo referencia
quiero seguir con los mensajes
A última hora
del día primero de diciembre como vamos
a ver a continuación Julio Mendoza
intenta comunicarse con José López
atenderlo José atendemos ya son dos
plural
Lázaro báez José
atenderme un minuto
Lázaro Gracias eran dos
Julio Mendoza y Lázaro báez
vuelve a repetir Mendoza atenderme
Lázaro báez es para coordinar con lo que
me dijo la señora Gracias
A última hora
del día primero de diciembre
como vemos a continuación Julio Mendoza
San Lola es la madrugada Julio Mendoza
intenta comunicarse con José López de la
madrugada eran tres horas antes es
disciplico intenta comunicarse con López
y tras infructuosos llamados telefónicos
le manda este mensaje a tener José acto
seguido aparece en escenas Lázaro báez
le manda un mensaje de texto desde el
abonado celular 26
6644 877 José atender un minuto Lázaro
gracias
la prisa
está notable
que a los dos minutos lanza el siguiente
mensaje revelador es para coordinar con
lo que me dijo la señora Gracias
y esto demuestra que la reunión entre
Lázaro báez y Cristina Fernández
efectivamente se concretó y que la
presidenta de la nación le dio
indicaciones los pasos que serían seguir
es para coordinar con lo que me dijo la
señora
este mensaje
saben Cuándo fue realizado
en vísperas de que Alonso justamente
Quien fuera designado Porque Cristina
Fernández que trabajó en adelmo y blanca
con vínculos innegables con la octal
construcción construcciones sin razón
alguna le enviará una nota a octal
construcciones en la que le hacía saber
que se habían acabado la partidas
como les aseguré todo fue parte del plan
creado ideado y avalado desde las más
altas esferas de poder ejecutivo
no importaron nunca importaron las rutas
las obras las personas los trabajadores
las familias que iban a quedar en la
calle el dinero que se había derogado de
las arcas del Estado solo pagar todos
los certificados y limpiar todo
impunidad
Y en este contexto que en evidencia Por
qué el subo administrador Carlos Joaquín
Alonso que fue designado por la propia
Cristina Fernández del remite la nota
austral construcciones el 2 de diciembre
de 2015
para informar que los certificados
pendientes de pago por parte de este
organismo originados en los contratos
vigentes con este comitente se encuentra
imposibilitado de ser aborados debido al
agotamiento de la partida
presupuestarias anuales que habilitan el
devengamiento lo mismo esta situación
debe hacer solucionada por el Ministerio
de economía y mediante la habilitación
de partidas presupuestarias
extraordinarias esto le dice esto le
dice la nota Este era el plan aparte del
plan todo marchaba sobre ruedas no
obstante el nivel de nerviosismo
aumentaba contrarreloj
a tal punto es así
que luego comunicar se va es con López
López le mandó un mensaje a altas horas
de la noche a Nelson periodotti
diciéndole Alicia kirchner le había
pedido adelantar la reunión
a lo que la mujer de periodotti ni nada
paredes se acuerda cuando vino a
declarar zanini que dijo que ya parece
una compañera desde el celular de
periotti le contestó
que estaba con Nelson en el sanatorio la
Trinidad porque la había agarrado un
fuerte dolor en el pecho
y no es para menos
faltaba poco para descubrir una maniobra
que duró 12 años
la mañana siguiente esto es el miércoles
2 de diciembre del año 2015
Lázaro báez le vuelve a mandar un
mensaje a López José Buenos días Me
podrías recibir Lázaro
no dice el vínculo directo con el
funcionario y recordemos
ese mismo día
ese mismo día Alonso envía la nota a
octal construcciones en la que hace
saber que se quedó sin partidas
ahora bien recuerdan la planilla de
certificado de pago que Mendoza la había
mandado A Milka alfredes
se acuerdan ya se lo mandé me no sé se
lo mandé bueno todo sigue encaminado
el plan seguía vigente Y corriendo tal
como se observa en el siguiente mensaje
de ida y vuelta entre López y Fredes
estoy en eso hasta ahora trabajando
Después te aviso
en paralelo López tenía comunicación
directa con pasacantando
gerente de administración de la
dirección Nacional de vialidad
que había sido puesto por Néstor
kirchner Y recordemos entonces había
sido empleado de internet
también López
interactuaba con fatal habíamílcar
Fredes
y aparece en escena
aparece decena un testigo que empezó
declaración testimonial a solicitud
justamente de periodotti creo que fue
periodo
quien aseguró que nunca vio ninguna
irregularidad el ingeniero copellotti
bueno
creo que ya volvía y vialidad mañana a
las 9 Alonso se reúne con copellotti
gregorutti pasacantando para sacar a
esos expedientes para el pago yo estoy
aquí corriendo con mi plan de economía
para los pagos de mañana más tarde te
llamo
López Amílcar Fredes
intercambiaba mensajes
Amílcar le pregunta cómo le fue y José
López le comenta que había vuelto
vialidad y confirma que Alonso se reúne
con copelote con gregorut pasa cantando
para sacar esos 70 de pago
recuerda
que una de mis últimas preguntas
a copilotti fue si se había reunido con
estas personas hacia fin de año
y que él dijo cuando se produjo el
cambio de gestión se reunió pero
extrañamente copilote no recordaba los
motivos
fue el mundo el mismo copilote y bueno
el que admitió estas reuniones
no solo con Alonso gregorutti pasa
cantando sino también con otras personas
que interactuaban con José López el
presidente austral construcciones
Mendoza ahora pueden observar los
motivos por los cuales realicé esta
pregunta
y esta pregunta que hice corrobora
también la secuencia esta secuencia
absolutamente ilegal y perniciosa para
acerca del estado
nos preguntamos o ya mejor dicho ya nos
encontramos en los últimos días de
gestión
y como vemos seguidamente el otro de los
secretarios de la presidenta Cristina
Fernández de Diego Bermúdez se comunica
o intenta comunicarse con José López
también lo intenta hacer Axel Quiche
Love entonces ministro de economía de la
nación
inmediatamente después de esos cruces
aumento ministro de economía de la
nación no inmediatamente estos cruces
que no descartamos que se hayan
conducido por otros medios sobre ese
comunicado por otros medios José
Francisco López envía un mensaje muy
claro para su secretario alfredes
pidiéndole esa mala agostina Vila
para envío fondos
lo que confirmaría
que el ministro de economía había
prestado conformidad para pagarlo
deudado
la refería agostina Vila en realidad es
Agustina Vila era jefa de gabinete del
ministro de economía conducido por Axel
En aquel momento
hago un paréntesis por favor para que se
entienda bien
Porque este sistema de envíos de fondos
y cómo se articulaba desde nación venía
aceitado desde antes
y una prueba Clara de esto no vamos a ir
para atrás en noviembre
cuando se sabe que perdieron las
elecciones presidenciales también lo
instrumentaron me estoy me estoy
diciendo para atrás eh Me estoy diciendo
noviembre al 12 de noviembre y veamos
los siguientes mensajes que
intercambiaban José López y su
secretario
decime aunque sea por mensaje que hago
le contesta se hable con Axel
le dije que todos los temas lo hablen
con vos que vos sabes todos los temas de
presupuesto y lo de ese se
anda ahora hablar con Agustina Vila
a se pagó los 30 asc
le giramos Hoy adnb se paga ese mañana
los de Mendoza ya saben que es para
mañana ahora voy a ver la Agustina
andaba en la Agustina
hago este paréntesis necesario
porque es realmente
esclarecedor también esto
en noviembre cuando se sabía que ya
habían perdido las elecciones también
instrumentado este sistema habíamos como
surgen estos mensajes
y fíjense un tema que nos llamó la
atención es ese Santa Cruz
y cuando se refiere lo de Mendoza como
veremos en un capítulo aparte no hacen
referencia a obras en la provincia de
Mendoza sino nada más y nada menos a
Julio Mendoza presenta austral
construcciones y quien como vimos era el
principal interlocutor entre lázaroas y
el gobierno nacional
este rey
delictivo
del que participaron José López
Lázaro báez
Mendoza la mismísima que tiene Fernández
posibilitó
que Lázaro báez y su grupo de empresas
fueron los únicos a los que no se le
debía nada para el 10 de diciembre de
2015
en esta altura
parece ridículo se puede mostrar estos
contundentes mensajes
que expresen que desconocían lo que
pasaba en Santa Cruz
y Pese a que
el grupo de Lázaro báez
no tenía certificados vencidos
abandonados las obras
con el consecuente perjuicio para el
Estado nacional
quiero aclarar
que estos mensajes
que no son más que una pequeña muestra
de todo Su contenido
evidencia la estrecha vinculación entre
Lázaro báez y los máximos responsables
políticos del país
a tal punto que la propia cabeza el
poder ejecutivo
decían poner fin al conglomerado de
empresa de Lázaro báez dejando de la
calle a 1500 trabajadores de Santa Cruz
y las rutas abandonadas con el
consecuente perjuicio para el área
Público de estos señores jueces
los abogados de la web por donde la
superioridad No dijeron ni una sola
palabra
voy a solicitar se puede un cuarto
intermedios en los jueces se dispone un
cuarto intermedio hasta las 13:30
gracias
cámara
Ahora sí Si por favor aprendemos las
cámaras para continuar con el debate
señores fiscales
a ver si
señor presidente estamos en condiciones
en condiciones de continuar con el
debate Muchas gracias doctor Cisneros
renovamos la audiencia debate y
continúan la palabra el representante
del Ministerio Público fiscal doctor
Diego Sebastián luciani bueno Muchas
gracias señor presidente
una una aclaración necesaria que
entiendo adecuado hacer cuando nosotros
revisamos este último tramo de los
mensajes
y no encontramos que este mismo accionar
si hubiese relacionado con otras
empresas es decir estos mensajes que
nosotros que nosotros mostramos se
dieron solamente con austral
construcciones en esta en esta parte
concretamente y en esta fecha
concretamente
soy jueces
el abandono de las de las obras se
encuentra verificado
tanto fáctica como documentalmente y
también testimonialmente en efecto
como gráfica la declaración de Sergio
Luis Macario director de asuntos legales
de la administración general de vialidad
de Santa Cruz durante el período
2016-2020 para que quede la clave la
objetividad de este funcionario debemos
recordar que ingresó a trabajar en esta
dependencia durante el periodo en el que
fue gobernadora de la provincia de Santa
Cruz Alicia kirchner hermana Néstor
kirchner la misma que quería reunirse
con José López y periotti el doctor
bacanio
explicó que las horas fueron abandonadas
por las empresas contratistas Por lo
cual se vieron obligados a rescindir
todos los contratos que tienen con las
empresas ebaes macanio funcionario de
Alicia kirchner dijo que las horas
fueron abandonadas por la contratista
y concretamente hizo saber
que dictaminó en 20 expedientes y que
recomendó la inmediata región de los
contratos por culpa de los contratistas
además en representación de agbp se
presentó
en la quiebra de Hostal construcciones
para reclamar un monto de 95 millones de
pesos en concepto de anticipos
financieros que no fueron devueltos por
la empresa
estos anticipos financieros fueron
otorgados a la empresa debían devolverse
no Se volvieron fueron a la quiebra de
austral dado que esos dictámenes se
encuentran entre la documentación que
este Ministerio Público ofreció como
prueba se pudo determinar el contenido
de aquellos y a continuación voy a
mencionar solamente algunos de ellos
porque básicamente Se expide en todo de
la misma manera y voy a tomar por
ejemplo la licitación
464 315 del año 2006
dlb 6748 otorgada por villafañe pavezzi
por el enripeado de
207 kilómetros en la ruta provincial 5 y
que según el contrato originario debió
finalizar en 36 meses y después de más
de 9 años no había concluido con un
evidente perjuicio y fíjense lo que
dicen acá no A qué Pepe suscribi
construcción es el contrato de obra
pública el 27 de enero del año 2007 la
contratista ha incumplido con las
obligaciones que como empleador está
obligado por la ley vigente
sigue
el informe estado de la obra realizado
el día 17 de febrero del año 2016
acredita que no existe personal en la
obra por cuanto el contratista ha
efectivizado de hecho la interrupción de
la misma y que esto es manifiesto de
principios de enero próximo pasado
incurriendo la contratista en el
incumplimiento del contrato normal del
artículo 50 ley 1364 inciso e
interrupción de obras en forma continua
por el término un mes y acredita que no
se hallaba presente en la obra El
representante técnico de manera
permanente
de la contratista por supuesto y
acredita también el estado de abandono
de la conducción técnica y de hecho la
obra La contratista Entonces ha
contravenido sus obligaciones
contractuales sin causa ni justificación
y por exclusiva culpa de ella por eso
Residen lo mismo lo mismo podemos
observar en la licitación
4659 919 en DNB número
4195/08 fue otorgada por villafania la
apertura de traza y ripiado 219
kilómetros en la ruta provincial 49 que
según el contrato originario debió
finalizar el 36 meses y después de más
de ocho años no había concluido
nuevamente a gbp escribió con la empresa
austral construcciones el contrato de
obra pública el 25 del diario el año
2007 la contratista ha incumplido sus
obligaciones si me quiero detener en
este caso
porque no está claramente que las obras
se rescindieron por culpa del
contratista
y tomo este caso para no extenderme
demasiado pero invito al tribunal y a
las partes a compulsar las respectivas
actuaciones administrativas de las
restantes sobre rescindidas y fíjense
que el 4 de enero del año 2016 se
constata la inexistencia personal así
como del representante técnico y el
representante de la obra lo que
presupone esto claramente la suspensión
de los trabajos por esa misma razón por
esa misma razón se intima a que en el
plazo de 48 horas proceda a la
reanudación de la obra pero sin clima
para que continúan con la obra dado que
no reanuda la obra
aflojas 1459 se encuentra la resolución
del directorio hbp que rescindió la obra
esto es el 17
de febrero del año 2016 ustedes lo están
viendo en pantalla en este momento
fíjense también
hay una constancia
de la toma de posición de la ruta
se toma posición de la ruta y que
describe también el estado completo de
abandono quisiera encontrarse nadie en
el lugar acá lo ven
pero capaz Además del papel lo más
impactante es el estado de las rutas que
se reflejan las fotos agregadas a la
expediente
1482 extraídas por el personal de agp
Así que hago las rutas
miren Cómo se escribe el Obrador
en estado completo abandono y sin
encontrarse nadie en el lugar
no se encontraban materiales sigamos
viendo las fotos las máquinas equipos
útiles en el Obrador
Así quedaron
digo de qué manera se puede justificar
esto no
De qué manera se puede justificar esto
en la licitación 464 877 de nv 5164
también otorgada por pavezzi japanes por
la pavimentación de 83 kilómetros en
ruta 40
debían finalizar en 36 meses de esta
ruta y después de 10 años solo se había
ejecutado un 59%. también se sostuvo que
empieza a optar construcciones
habían cumplido sus obligaciones bien
simplemente
les muestro
alguna de estas obras lo que sí quiero
decirles es el doctor macanio contactó
constató el personalmente que austral
construcciones carne y Justicia las
empresas ebaes con las que justamente se
estaba simulando competencia abandonado
las rutas de manera injustificada cuando
se cambió el gobierno y por eso se
rescinden los contratos fíjense que en
igual sentido se pidió Leandro García
jefe del distrito 23 de Santa Cruz a
partir del año 2016 en relación con las
obras que no se encontraban delegadas en
el organismo provincial
el doctor García ratificó que las obras
habían sido abandonadas por la
contratista con un perjuicio
incalculable los supervisores
corroboraron que la zona estaban
abandonadas es más ni siquiera se
encontraron los representantes técnicos
afirmó también que a pesar de intimación
nunca se presentaron a retomar el
trabajo por lo que recibió el contrato
el abandono además de corroborar el plan
es una muestra de la desidia con la que
se actuó en Santa Cruz
y de que nunca les interesó la obra
pública sino el dinero que el estado el
estado otorgando de manera ilegal
la consecuencia de toda esta secuencia
irregular el resultado final es sin
lugar a dudas un enorme perjuicio para
la hacienda pública a tal punto es así a
tal punto es así que justo Romero
justo Romero estoy hablando alguien que
seguramente van a utilizar la defensas
desconociendo lo que se probó en esta
causa y siguiendo
algún lineamiento pendiente a
responsabilizar las nuevas gestión no le
quedó más opción que reconocer lo
siguiente no es cita textual desde el
punto de vista técnico y lo que nos
interesa a nosotros como vialidad y
hasta como ciudadanos le diría el mayor
perjuicio patrimonial para el Estado
nacional son las obras que fueron
abandonadas no terminadas que fueron
abandonadas a partir del año 2016 y
probablemente cuando se quieran graduar
sea no sirva más así que serían miles y
miles de millones de pesos tirados a la
basura la uif de esto no dijo nada
y sin embargo
a pesar del colosal perjuicio que iban a
ocasionar las alohaes en convivencia con
el resto de los imputados decidieron
abandonar las rutas crear caos confusión
para intentar responsabilizar a la
gestión entrante y montarse en esta
película de la persecución
Esa fue la meta ese fue el objetivo sin
importar el orden de daño que estaban
generando y tengamos mucho cuidado con
esto que estoy relatando porque esto
trajo aparejado un enorme perjuicio en
la provincia de Santa Cruz en especial
con los trabajadores de pedidos
y digo es muy ilustrativo
lo que surge el sumario administrativo
mencionado en el cual obran agregadas
notas periodísticas que ilustran el caos
que Se generó en Santa Cruz cortes de
ruta desabastecimiento familias enteras
sin poder cubrir necesidades básicas no
les importó nada
Y si bien hoy pierde dimensión
estas consecuencias o las gravísimas
consecuencias de esto generadas por los
propios actos de los imputados son más
que ilustrativas las notas periodísticas
agregadas al sumario
voy a mostrar algunas de ellas hay una
foca 66
hace mención a la situación de
trabajadores que tienen problemas de
salud que no pueden ser atendidos de
vida falta de pago de la obra social
también caso de trabajadores que se
quedaron sin servicios en su casa por
falta de pago y algunos fueron
desalojados de sus viviendas
pocas 67 ya saber que los trabajadores
austral mantienen bloqueada ruta de
Cadereyta Bolivia calafate Puerto
deseado comandante Luis piedra nueva
río Gallegos todo por la medida de
fuerza
68
también hay una nota
directamente dirigida
hacia el Ministerio de trabajo donde se
hablan de las consecuencias
empezaron a paralizarse los yacimientos
agudizando con eso la crisis energética
que padece el país
Los invito señores jueces Los invito a
todos a que vean el sumario y el resto
de las notas
para que puedan tomar dimensión del caos
que generó este plan que los mismos
imputados denominaron plan limpiar todo
Y si esto a la vicepresidenta no le
interesa Como dijo en su indagatoria a
este fiscal que representa los intereses
de la sociedad sí le interesa
y también le interesa a los daños
inconmensurables que se ocasionaron con
el abandono las obras sin razón alguna
y basta con observar el cuadro de
situación de las obras abandonadas voy a
mencionar algunas en el jueces
expediente dice en 1957
pavimentación de aproximadamente 28
kilómetros a la ruta número 3 tramo
kilómetro 1867 1908
se presentaron
austral gotti y kang
repito austral goty y Khan y petersen el
plazo en que vivió finalizar la obra fue
de 36 meses pero tuvo una duración de
113 meses en esos 10 años solo se
ejecutó el 24% de la obra señores jueces
a pesar de las demoras nunca se
aplicaron penalidades ni sanciones ni
advertencias en diciembre de 2015
abandonaron los trabajos
el precio que vio abonar el estado si se
respetaba el contrato era algo así como
313 millones de pesos sin embargo el
estado autorizó al pago de
1.309 millones de pesos y solo se
ejecutó un 24%. además se detectaron
sobre precios fíjense nosotros bajamos
la imagen de la ruta en un vídeo Google
struck Street View timelapse fíjense
fíjense el estado de la ruta hacia los
jueces
hecho esto es público lo puede hacer
cualquiera de nosotros
fíjense la ruta de al lado esto es una
autovía
donde fíjense lo importante que es tomar
dimensión de la importancia que tenía el
rigor de verdad la ruta
cualquiera de nosotros esto lo puede
hacer y lo puede verificar
voy a ir
a otro expediente de nv 10562
pavimentación de aproximadamente 90
kilómetros a la ruta 47
la suma del presupuesto más de 613
millones de pesos
oferentes can austral petersen
el plazo del contrato 48 meses Tuvo una
duración de 60 meses saben cuánto
ejecutaron el 60 meses el 25% de la obra
el 25 de noviembre en esta esta obra
cuando ya se sabía que habían perdido
las elecciones si es una tercera
terminación de precios y se aprobó un
gasto de más de 30 millones de pesos
al mes siguiente estaban abandonando la
ruta
sigo dlb 18.000 295
habilitación de aproximadamente tres
kilómetros la ruta número 3 un
presupuesto de 179 más de 169 millones
de pesos
los que se presentaron Canes costillas
gotti petersen la obra vio finalizarse
en 30 meses pero tú una duración de 90
veces en diciembre de 2015 solo se había
ejecutado el
27%. además el peritaje arrojó sobre
precios en esta ruta
expediente 3654
pavimentación de aproximadamente 62
kilómetros
se presentaron can costilla goty austral
todas empieza el mismo grupo
pétalos
a pesar de que ofertaron tres empresas
del mismo grupo no fueron descalificadas
y fue adjudicados austral
el contrato
debió finalizar en 36 meses se extendió
112 meses después de casi 10 años para
hacer 65 kilómetros solo se ejecutó un
27%
. después vamos a ver cómo se llega a
eso después abandonó la ruta Acá hay
otro vídeo de la ruta
miren lo que es esto
pavimentación había que hacer
112 meses
fíjense incluso hasta el peligro no
de una ruta en ese en ese estado
y es muy gráfico esto lo puede hacer
cualquiera de nosotros también meterse y
mirar el estado de la ruta
otra ruta abandonada
expediente 3866 esto es una obra no
delegada
pavimentación de aproximadamente 72
kilómetros
un monto mayor casi 260 millones de
pesos se presentó can costilla austral
este contrato había finalizar en 44
meses luego de 78 meses solo se había
ejecutado el 32%
el 32% solamente
expediente DNB 13 191
la alimentación de 9 kilómetros en ruta
3 Avenida Circunvalación vamos a hablar
mucho sobre esta ruta se presentó a
optar construcciones Khan suco petersen
Esta obra estaba estipulada para hacerse
a cabo en 36 meses vivió finalizarse el
28 de septiembre del año 2009 sin
embargo en virtudes que se le otorgó un
adelanto de pago debió finalizar antes
porque cuando se otorgaba adelanto de
pago la empresa se comprometía a
terminar la obra antes
me adelantan un pago sola la terminó
antes no le hizo financiamiento ya vamos
a hablar sobre este tema es decir debía
terminar el síntesis el 28 de febrero
del año 2009
Esta obra que vio a terminar el 28 de
febrero de 2009 a Diciembre
enero de 2015 solo sabías ejecutado el
43%
. un contrato estipulado
de 146 millones de pesos el estado se
obligó a pagar
711 millones de pesos y solo se ejecutó
con 3%. además se determinaron
sobrepesos en esta obra
vienen así podría podría pasar
por varias horas
expediente 20 178
para habilitación 71 kilómetros en ruta
288
se presentó a austral can es un
copetersen el plazo en que vio ejecutar
se fue 48 meses
terminar el 13 de marzo de 2016
a diciembre año 2015 solo se había
ejecutado 45% de la obra además el
peritaje arrojó sobre precios
y ya me voy a ir a la a la última
que la número
11 para mí que el expediente
5164 puedo decir mencionando pero son
todas cuestiones que vamos a ir
analizando la audiencia de mañana
el 25 de enero de 2007 se convocó una
licitación por la pavimentación de
aproximadamente 83 kilómetros en la ruta
número 40
es emblemático porque acá se presentaron
austral goty y khang ganó austral todas
empiezan el mismo grupo Además petersen
que lo siga de cortesía ya vamos a
hablar sobre también la obra según el
contrato debió realizarse en 36 meses y
sin embargo mediante modificaciones de
plazo ampliaciones de plazo y
redeterminaciones
sin que impusiera ningún tipo de
ningún tipo de penalidad la obra duró
120 veces de 36 meses 120 meses y solo
ejecutaron un 59%
También tenemos un vídeo de esta ruta
alimentación señor
ahí aparece la pavimentación
fíjese donde aparecen
la verdad que
podríamos ir mencionando diferentes
obras
los puestos están solo una muestra de
grave perjuicio y la irritabilidad
sistemática en la obra pública vial en
Santa Cruz con el fin de beneficiar a
Lázaro báez y recién estamos empezando
señor jueces
todavía no hemos detallado cada una de
las licitaciones
hay otros casos más de rutas que fueron
abandonadas que por supuesto no sirven
para nada tal como lo aseguraron los
Testigos y ese fue plan ideado
de la cabeza el poder ejecutivo por eso
es inadmisible cualquier excusa que se
quiere interponer a la acción emprendida
señor jueces
creo haber demostrado
Mejor dicho estoy convencido y tengo la
certeza de haber demostrado que la
audiencia celebrada El 30 de diciembre
de 2015
constituye un caso paradigmático de lo
que ocurrió Durante los 12 años en lo
que se llevaban a cabo estos planes y
hechos delictivos la asociación que Hoy
está siendo juzgada
denota entre otras cosas la carencia
absoluta imparcialidad y de Cuidado los
bienes del estado por parte de los
funcionarios que representaban la
dirección Nacional de vialidad de Buenos
Aires en Santa Cruz
y en consecuencia deja al descubierto un
esquema de beneficios ilegítimos
otorgados a Lázaro báez por parte de los
funcionarios de elección Nacional de
vialidad Cómo
otorgando sostenidamente en el tiempo la
oportunidad para que un empleado
sustancial adentro de las propias
dependencias del distrito 23 sus
expedientes para imprimir celeridad
otorgándole a ese empleado facultades
para representar la dirección Nacional
de vialidad
otorgándole a Lázaro báez la posibilidad
de concurrir en proceso licitatorios
ficticios
pues era muy conocido por todos los
funcionarios y empleo de Santa Cruz que
austral can goty local sucedió
eran conducidas por Lázaro báez dándole
la cobertura que le otorgaron funciones
aquí imputados y una férrea connivencia
entre todos los partícipes la maniobra Y
por supuesto
delineando el plan limpiar todo
Pero hay más
porque Salazar no fue solo un empleado
de Lázaro báez infiltrado en La DNB
cuya misiones acelerar los procesos de
pago del amigo del presidente de la
nación sino también fue parte de la
maniobra inicial
como veremos con más profundidad más
adelante la intervención de Salazar fue
dirimente para proyectar la maniobra que
se dio a partir del año 2003 y para
colaborar con ella pues era empleado de
la agbp provincial
a partir del estudio de los expedientes
administrativos se dilumbra muy
claramente la relación de cercanía y de
confianza que tenía con Nelson
periodotti con Raúl larwich correré
y ciertamente el análisis de
licitaciones queda acreditado que
Salazar Tuvo una participación activa en
el armado de intervención de su
expedientes
antes
de que estuviese infiltrado en vialidad
además podemos afirmar la relación entre
collares al azar se remonta al año 2003
lo cual explica que luego haya permitido
el ingreso a la DNB para seguir
colaborando en La maniobra ilegal
tendienta a beneficiar lícitamente a
Lázaro báez Salazar era una persona
extrema confianza con soledad también de
periodotti también había trabajado con
carro con Davis por eso es explicable
que ningún empleado de la NBA haya
objetado la infiltración de Salazar y
fíjense y fíjense que Salazar fue
signado para conformar la comisión de
estudio de oferta para la pre
adjudicación de distintas licitaciones
esta comisión de estudio de oferta es
muy importante que lo vamos a destacar
después tiene un papel dirigente
en la próxima dice vamos a hablar de
este papel dirigente controlar las
ofertas
bien
participó el adnb 4596 adjudicada a la
otra astral sociedad
que estuvo innumerables irregularidades
y que está ahora tampoco fue terminada
participó el adnb 3163 adjudicada al
auto austral goty por una suma mayor a
los 82 millones de pesos participó en la
DNB 732/06 y participó también Salazar
en la comisión de estudios y proyectos
el adnb 11379
adjudicada a la autoridad austral que
tampoco fue finalizada
en todos los casos
Salazar intervino en el dictamen a
sabiendas porque era evidente que la
licitación era simulada
y ya voy terminando señor jueces Para
dejarle el lugar
al doctor Mola
sobre este tramo final pero quiero hacer
algunas reflexiones
porque los puestos muestra claramente
como se planeó la huida y el grave
perjuicio generado con este plan
así también la desidia y las aprensión
con la que se actuó resulta imposible
que se ha ganado en todas las obras de
un día para el otro la única forma de
hacerlo era responsabilizarlo a la nueva
gestión imagínense que Lázaro báez no
podía de un día para el otro por ejemplo
del 9 al 10 de diciembre decirles
empleados no venga más a trabajar
y sobre esto Me permite decir algo
porque todo esto tuvo consecuencias muy
graves e insisto miren expediente
administrativo
hay más
inconveniente que sucedieron corte de
rutas nacionales provinciales
acceso a cinco localidades
una nota de poca 71 se hace referencia
pone en peligro la seguridad de las
personas que transitan las rutas
en la nota de fuga 73
se habla de los bloqueos
ya de las consecuencias que genera la
vehemencia el accionar de los
trabajadores
y como el ante a partir de mediados de
febrero 2016 se regularizaron los pagos
de haberes Y por supuesto los reclamos
cesaron pero esta demuestra el modo en
que desde diciembre los empleados de las
empresas australis y Khan quedar
atrapados en intereses personales de
Lázaro báez y los funcionarios aquí
imputados y esto revela de su parte y
los funcionarios intervinientes un total
de precio por los empleados que no
cobran saberes pero también por el resto
de la ciudadanía que vio afectadas sus
rutinas personales comerciales frente a
estos cortes de ruta
el abandono de los contratos
dejó como remanente rutas inconclusas
territorios con difícil conexión
trabajadores desempleados Entonces todos
nos preguntamos Por qué abandonado las
rutas
saben Cuál es la real razón que quedó
acreditada con el grado de certeza que
requiere esta etapa
que todas las obras adjudicadas a Lázaro
báez así como sus extensiones de plazo y
las modificaciones de obra se hicieron
con fraude en perjuicio de
administración pública y de los
principios más elementales que regulan
los contratos públicos
claro era más que obvio que este plan
iba a salir a la luz con la nueva
administración entonces
difícilmente podía seguir cometiendo la
cantidad de atropellos abuso de poder en
cada uno de los contratos Y por supuesto
no se iba a permitir que el señor Lázaro
báez continúa siendo ilegítimamente
beneficiado como sucedió durante 12 años
y por lo tanto sin la convivencia la
estructura montada ese fin ya nos iban a
permitir extensiones de plazos
irregulares modificaciones de obras
arbitrarias redeterminación de precios
cuando no correspondían
la desigualdad que tengo contratantes la
falta de cumplimiento de lo que
establecía el pliego base condiciones el
grado incumplimiento contractual
constatado en cada una de las obras sin
sanciones sin reacciones los contratos
En definitiva
se iba a terminar este apartamento
sistemático de la ley vinculado al
conglomerado de empresa Lázaro báez y es
por eso señor jueces que abandonado las
rutas pero el plan fracasó
fracasó por su propio impericia y torpe
dice y porque la verdad señores jueces
Siempre sale a la luz tarde o temprano
para encontrar la verdad hay que tener
voluntad y compromiso para buscarla si
no después se los imputados dejaron las
huellas en todos lados por eso Hoy
estamos juzgando esto lamentables hechos
que tanto daño provocaron al tesoro
nacional voy a solicitar un pequeño
corto intermedio señores jueces para que
pase el doctor Mola y tiene que acomodar
simplemente sus papeles para seguir con
el alegato Muchas gracias
muy bien hacemos un cuarto intermedio de
dos minutos
ahí
yo no lo veo a ver doctor Mora
ahí lo desmotía
Hola Qué tal Buenas tardes a todos la
excelentísimo tribunal a todos los
presentes
bueno
tiene la palabra Bueno muy buenas tardes
a todos
en el jueces ahora vamos a referirnos a
a un tramo más específico de la mañana
habíamos un pantallazo
o una visión un poco más panorámica de
los hechos de que de la maniobra en su
totalidad y vamos a adentrarnos hace una
visión de cada una de las de las etapas
de cada uno de los eslabones de esta
maniobra
y este eslabón nosotros lo dimos en
Llamar el apoderamiento de empresas Ya
vimos no que Lázaro báez
antes de que asumiera el cargo como
presidente de la nación su amigo su
socio Néstor Killer era una persona que
trabajaba de empleado en el banco de
Santa Cruz también vimos como austral
construcciones fue una empresa que nació
y que vivió al Amparo de tres mandatos
presidenciales uno en Néstor kirchner y
los dos de su esposa Cristina Fernández
Y esta es una cuestión fáctica señores
jueces que no no se encuentran
controvertida
en concreto la firma austral
construcciones nació justamente cuando
ya se sabía que Néstor kirchner sería
electo presidente de la nación el 8 de
mayo del año 2003 era de público
conocimiento que su contrincante En
aquel momento se iba a bajar de valor y
fue así como en esa fecha se constituyó
esta empresa
Comentarios
Publicar un comentario